建筑材料供应合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的地位越来越不容忽视,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编整理的建筑材料供应合同,欢迎阅读与收藏。
建筑材料供应合同1发包人:
承包人:
xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致,订立本合同书。
一、工程概况
工程名称: xx小区材料供应分包工程
工程地点: xx小区
二、工程承包范围
承包范围: xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期:20xx年 08月 01 日
竣工日期:至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元,用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时,承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款,由审计部门跟踪审计,按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任:发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺施工不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的`违约责任:
(1) 发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常进行材料供应的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的,承包人承担由此给发包人造成的一切损失,并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准,返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间: 20xx年08月1日
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人:(签章) 发 包 人:(签章)
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
二○一四 年 八月 一 日
建筑材料供应合同2甲方(需方):
法定代表人:
甲方公司地址:
甲方施工地址:
乙方(供方):
法定代表人:
乙方公司地址:
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它:
编号产品或
原材料名称规格型号单位单价
(张/元)需量备注
合计金额:(人民币大写)
模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到四川省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的.数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
需方(公章)供方(公章)
法定代表人法定代表人
或其委托代理人:或其委托代理人:
____年____月____日____年____月____日
建筑材料供应合同3供应商:(以下简称甲方)
买方:(以下简称乙方)
为了实现本合同的目的,明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,供需双方经协商一致,达成如下协议。
第1条产品名称、型号规格、数量及价格(见附表):人民币捌拾陆万贰仟捌 ……此处隐藏3251个字……支付包装价值__%的罚款。
4.如果产品的交货时间与合同规定不符,乙方应向甲方支付延期交货总价的百分之___的'违约金。
(二)甲方的责任:
1.如甲方中途变更产品的颜色、品种、规格、质量或包装规格,则应支付变更部分货款总额(或包装价值)的_%的违约金。
2.如果甲方中途退货,应提前与乙方协商。如果乙方同意退货,甲方应向乙方支付退货总额的__%的罚款。如果乙方不同意退货,甲方仍应按合同规定接收货物。
3.如果甲方未能按规定的时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装材料,每延迟一天,甲方应向乙方支付被延迟产品总价值的百分之___的罚款。如甲方未能提供上述应一直提交的材料,则视为中途退货。
4.对于甲方提交的材料,如果甲方未能在规定的日期提货,应就货物的延期部分向乙方支付总货款的__%的罚款。
5.如甲方未能按规定日期支付乙方,每延期一天,甲方应向乙方支付延期付款总额的__%,并支付延期违约金。
6.如果甲方拒绝接收乙方交付或运输的产品,甲方应承担由此造成的损失、运输费用和罚款。帝国新闻。第-]页第七条产品价格需要调整的,必须经双方协商,报物价部门批准后,方可变更价格。在价格主管部门批准前,仍按原合同价格执行。如因乙方价格问题影响交货,每延期一天,乙方应向甲方支付延期交货部分总价的百分之___的罚款。
第八条甲乙双方任何一方要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,与双方协商,并报上级主管部门备案。提出解除合同的一方应向另一方支付解除合同总额的__%。
第九条乙方因生产材料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,需要变更产品品种、颜色、规格、质量和包装的,应提前__天与甲方协商。
第十条甲乙双方不得擅自变更或修改本合同规定的全部条款。如果一方独立变更或修改本合同,另一方有权拒绝生产或接收货物,并要求独立变更或修改本合同的一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方因不可抗力不能履行本合同时,应及时通知另一方不履行或延迟或部分履行合同的原因。取得对方主管部门的证明后,本合同不得履行、延迟履行或部分履行,并免除违约责任。
第十二条因执行本合同发生的任何争议或纠纷,双方应协商解决。协商不成的,采取下列第____种方式:(一)向仲裁机构申请仲裁;(2)向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签字之日起生效,所有订单均由乙方交付并由甲方无误地接受,付款按本合同规定结算后作废。
第十四条在本合同执行过程中,如有本合同未尽事宜,可由甲乙双方协商解决,并在本合同后附加章程。所有章程与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并向双方主管部门报告。
第十六条本合同有效期自__________起。
承包商:
甲方:_________(盖章)
处理人:________
负责人:_______
电:_______
开户银行账号:_____________________________________。
乙方:_________(盖章)
处理人:________
负责人:_______
电:_______
开户银行账号:_____________________________________。
建筑材料供应合同8甲方:
乙方:
甲乙双方经协商一致,就建筑材料公益事宜达成以下合理以便共同遵守。
第一条:
工程地点:
第二条:材料名称及指标
第三条:计价方式
1、市场价格是指当前时期,当地建筑市场询价,公认的市场合理价格。如市场价格有变动,乙方应提前5天与甲方协调,如因价格方面未能达成统一协议,甲方在10内将乙方货款结清,甲方有权选择另一供货商,乙方不得干涉。
2、最终结算按甲方实际验收合格的签收票据数量为依据。
第四条:付款方式
1、主体完工后的15日内支付总材料款的70%。
2、主体全总封顶后支付材料款的剩余部分。
3、工程内外装饰完工后的15日内,乙方剩余的材料款一次性全部结清。
4、而上述材料乙方一律不承担发票、税金,由甲方自行承担。
第五条:交货方式
1、由甲方通知乙方供货时间,品种数量由现场实收数量为准,运至甲方施工指定的地点,并卸放整齐,并保证材料数量、质量。
2、如甲方施工现场道路的问题让乙方运输车辆未能按时间地点到达,甲方承担一切责任。
3、如因乙方资金不足或其它原因,材料不按时到达,导致甲方工地因材料停工误工,乙方必须承担由此带来的一切经济损失,甲方有权从材料款中扣除此费用。
第六条:质量标准和验收方式
1、乙方提供的材料必须符合甲方要求的标准和质量,文明供货。
2、乙方所送的.材料甲方抽样送实验室复试,如发现不合格产品,甲方有权让乙方更换合格的产品,乙方承担一切经济损失。
第七条:违约责任
1、甲方未能按合同付款,乙方可以停止供货,甲方需付乙方每日5%的违约金,甲方无权选择其它的材料供应商
2、乙方交货不符合质量要求,甲方有权拒收或退货。
甲方签字:乙方签字:
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
建筑材料供应合同9以下简称甲方
以下简称乙方
乙方被确定为喷嘴方工程材料的供应商,经双方协商同意,签订并履行本合同。
一、供应材料的数量和价格:
二.质量要求:。
三.验收标准和方法:
四、供货地点及运输、装卸费用:
动词(verb的缩写)现场居住工作要求:
不及物动词结算和支付方式:
七.双方违约责任:
八.合同终止:双方履行各自的`权利和义务后,本合同自行终止。任何一方违反合同规定,另一方可以解除合同,不承担责任。
九.合同争议的解决:因履行本合同发生争议时,双方应协商解决。协商不成的,任何一方均可依法向当地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式三份,经双方签字后生效,其中甲方两份,乙方一份,具有同等效力。
乙方(公章):____________________。
法定代表人(签名):_________________________________________________________________________________
在______________________________________________________________________________