【热】建筑工程合同
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的建筑工程合同，欢迎阅读与收藏。
建筑工程合同1发包方：福建XX公司（以下简称甲方）（____区财政局综合业务大楼项目部）
承包方：____市____区民安人防设备经营部(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订如下合同条款：
第一条工程概况
1、工程名称：____市____区财政局综合业务大楼
人防工程防护设备与安装
2、工程地点：登高中路与溪南XX西北角
3、承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏（含在施工中的一切所需机械、工具）。
4、结算方式：按图纸内容包干计算。
5、合同总价款（人民币）
第二条工程承包范围人防防护、通风设备（详见乙方报价清单）
第三条关于工程质量及验收的约定
1、质量标准：按照国家人防办、建设建设部图集生产，产品达到合格标准。
2、工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20），____省人防办关于结合地下室修建人防工程规范为质量评定验收标准。
3、乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经____市人防办审定注册允许使用的厂家，并提供各项产品的质保书。
第四条承包工作内容和工作时间
1、乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品（可分期）根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应积极配合做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等（质保书）交付甲方，以便认产品、品牌。
2、综合治理、安全生产、文明施工：
①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件（如暂住证、婚育证、劳务证等），不满十八周岁的.人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济处罚由乙方自行承担；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定给予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。
②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例，所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育，施工前应进行技术交底，不接受教育、违章作业，出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发现一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。
③乙方班组人员在施工时应注意安全，若因乙方自行造成的事故，甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。
第五条工程结算及付款办法：
按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方（有关甲方向乙方提取管理费、配套费等，按总造价的18%从各次转款中按比例提取）。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。
第六条争议或纠纷处理
1、合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。
2、解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应服从人民法院的判决。
第七条双方责任
1、为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。
2、甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。
3、甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料（经人防部门审核认可的图纸），如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方承担责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。
4、甲方向乙方提供施工所需水、电接口。
5、乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。
6、工程完工后，乙方须提供全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。
7、乙方门扇到场之前，甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输通道。
第八条其他事项
1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、施工过程中如有增减项目，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的项目价格按照合同单价，图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。 补充条款：甲方（盖章）：
乙方（盖章）： 甲方代表： 乙方代表：
单位地址： 单位地址：
电话： 电话：
合同订立时间：________年____月____日
合同签订地点：____区财政局综合业务大楼工地
建筑工程合同2发包人（全称）：______________________________________
承包人（全称）：______________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
工程名称：______________________________________
工程地点：______________________________________
工程内容：______________________________________
工程立项批准文号：______________________________
资金来源：______________________________________
2、工程承包范围
承包范围：______________________________________
3、合同工期
开工日期：______________________________________
竣工日期：______________ ……此处隐藏19423个字……甲方不退还；如甲方违约，双倍赔偿乙方。
2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。
3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。
七、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。
八、信息费按甲乙双方承诺支付。
九、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。
十、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。
甲方代表(签字)：
乙方代表(签字)：
丙方(签字)：
________年____月____日
建筑工程合同15甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲方将工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议：
一、工程概况
二、承包方式：
包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。
三、工程承包范围
1、工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。
2、具体工作内容：
①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中安装内容：
依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。
③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。
④施工规范及常规要求。
⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥成品保护、设备调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。
⑧与其它工种的配合施工。
⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的`浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。
四、施工用具管理：
①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。
②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。
五、质量要求
1、按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。
2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3、乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方若拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚，乙方须无条件服从。
六、双方职责与权限
㈠甲方：
1、甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。
2、切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利进行。
3、 提供住宿方便(住房及水电费由乙方自行解决)。
4、制定施工计划。
5、进行技术交底、安全交底。
6、 提供水电暖完整完整图纸2套(竣工图一套)。
㈡乙方：
1、乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。
2、乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否则甲方有权对乙方进行处罚，乙方不得有任何异议。
3、乙方应保管好自己的材料，预防丢失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。
七、合同价款
1、乙方承包栋楼的建筑面积约为：万元，每平方米为元，最终按实际工程量以实结算，工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。
2、工程量结算按20__年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行，以工程结算总造价下浮15%作为甲方的综合管理费用(含税，除此之外,乙方不在支付其它任何费用)。
八、付款方式
1、主体施工;
一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米总价的30%的80%支付乙方工程价款。
二、以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的30%的80%支付乙方工程价款。
2、安装阶段：
一、水;每施工完十层按乙方承包每平方米总价的10%的80%，甲方支付给乙方工程款。
二、电;每施工完五层按乙方承包每平方米总价的30%的80%，甲方支付给乙方工程价款。
三、暖;每施工完五层按乙方承包每平方米总价30%的80%，甲方支付给乙方工程价款。
3、工程竣工验收合格后，甲方按河南省20__年建筑安装工程定额和有关的最新文件规定及所完成的工程量(工程总造价下浮15%)结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准，甲方支付乙方总造价(下浮15%后)的95%，留5%作为工程质量保修金。
4、乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。
5、乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进行修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。
6、订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金,乙方进场交万元工程履约保证金，主体结构至10层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。
7、以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。
8、如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。
附注：每平方米承包总价的分项比例为：
1、主体30%
2、水10%
3、电30%
4、暖30%。
九、安全责任
乙方必须安全生产，文明施工，在施工过程中出现的一切安全事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。
十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程竣工后此协议作废。
十一、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方：乙方：
代表人：联系电话：代表人：联系电话：
______年____月____日______年____月____日
