民工劳务合同14篇
在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编帮大家整理的民工劳务合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
民工劳务合同 篇1用人单位:________________________________________(以下简称甲方)
法定代表人:______________________________________
通讯地址:________________________________________
联系方式:________________________________________
劳动者:__________________________________________(以下简称乙方)
户籍所在地:__________省__________市_______________县(区)
________________乡(镇、街道)______________________村(街)
身份证号:________________________________________
现住址:__________________________________________
联系电话:________________________________________
根据建筑劳务市场需要,依据有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,签订本劳动合同,共同遵照执行。
第一条工作内容
1、工程名称:___________________________;
2、根据甲方工作需要,乙方同意承担___________岗位(工种)工作。
第二条合同期限
1、经双方约定,同意选择以下第______种方式签订合同:
(1)合同期限为______个月,自________年______月______日生效,至________年______月______日终止。如双方需要,可以在本合同期满前一个月协商续签合同。
(2)合同期限以完成约定的岗位(工种)工作为止。
第三条劳动报酬
1、甲方支付乙方劳动报酬的标准为______元/工日,每月______日前现金支付。若遇上春节,须在春节前______天支付完乙方的应得工资。
2、甲、乙双方对劳动报酬的其他约定:_____________________。
第四条双方权利义务
1、甲方的权利和义务:
(1)甲方根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各条款约定,对乙方进行管理。
(2)甲方可根据生产(工作)需要以及乙方的工作表现和能力,适当调整乙方的岗位(工种)。
(3)甲方应保护乙方的合法权益,按合同约定支付乙方的劳动报酬。
(4)甲方应做好乙方上岗前的安全教育和岗前培训,并提供符合安全、卫生要求的作业条件。
(5)甲方应为乙方办理(或代办)劳务作业人员《就业登记手册》和社会综合保险等相关手续。
2、乙方的权利和义务:
(1)乙方在务工期间的各项行为应遵守上海市有关部门的各项规定。
(2)乙方应按甲方的各项规章制度履行建筑劳务岗位职责。
(3)乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。
(4)乙方进入施工现场前应自觉接受岗前培训,并取得培训合格证书。
(5)乙方有遵照本合同约定按时足额获取劳动报酬的权利。
(6)乙方在务工期间有获得上海市社会综合保险的权利,享有工伤和住院医疗两项保险待遇。
第五条合同变更
1、双方协商一致,方可变更本合同有关内容,变更后的合同或合同附件由双方签字生效。
2、本合同对变更另有规定的,从其规定。
第六条合同的终止与解除
1、发生下列情形之一,本合同终止:
(1)本合同期满的;
(2)双方约定的终止条件出现的;
(3)甲方破产、解散或者被撤消的;
(4)乙方死亡的。
2、乙方有下列情形之一,甲方可以解除合同:
(1)严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;
(2)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
(3)被依法追究刑事责任的;
(4)不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的;
(5)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;
(6)法律、法规规定的其他情形。
3、甲方有下列情况之一,乙方可以解除合同:
(1)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(2)甲方未按照合同约定支付劳动报酬的;
(3)甲方提供的工作条件和卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的;
(4)甲方不办理《就业登记手册》和综合保险等手续的。
4、本合同终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作移交给甲方。
第七条违约责任
1、任何一方未按照本劳动合同约定履行义务,应当承担相应的法律责任。
2、违反本合同的处理办法:__________________________________。
第八条争议解决
甲、乙双方在履行本合同中发生争议,可协商解决。协商不成,可向工程所在地政府劳动争议仲裁部门申请仲裁,或者直接向工程所在地法院提起诉讼。
第九条其他约定
甲、乙双方需要约定的其他条款:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
第十条其他
1、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,另外一份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。
2、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。
3、本合同条款与法律、法规不一致时,以法律、法规为准。
用人单位(公章):________________劳务人员(签字):________________
法定代表人(签章):____________ ……此处隐藏14363个字……对甲方利益造成重大损害的;
(四)被劳动教养或被追究刑事责任的;
(五)不服从甲方正当工作安排的;
(六)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定的。
15、乙方解除本合同,应当提前____日(不超过30天)以书面形式通知甲方,不得擅自离职。
16、期满或双方约定的劳动合同终止条件出现的,本合同即行终止。
六、经济补偿和法律责任
17、因甲方原因解除劳动合同,甲方应按照国家、省有关规定支付经济补偿金。
18、乙方在履行劳动合同期间,因个人失职给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。
七、当事人约定的其他内容
19、甲乙双方约定的其他内容:________________
八、劳动争议处理及其它
20、双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起60日内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
21、甲方的规章制度及_______________作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。
22、本合同未尽事宜或与国家、省规定相悖的,按照有关规定执行。
23、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
民工劳务合同 篇13工程发包人(以下简称甲方):
劳务分包人(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵
第一条乙方工作对象及提供劳务内容
工程名称:。
工程地点:。
承包范围:本工程的人工挖孔桩,共计根,成孔直径900 mm,护壁厚度150 mm。孔深
提供分包劳务内容:全部孔桩的挖孔。
承包方式:只包工,不包料及设备。
第二条甲方责任
1、做好监理、业主及地方居民等相关人员的协调工作,为乙方施工提供方便。
2、按合同约定支付乙方工程款。
3、 提供三通一平及由孔内所排出土方的转运。
4、为工人免费提供住宿、水电等必要的生活设施。
5、乙方开工后5日内,甲方按每人每天20元及时提供工人生活费。
6、成孔后,甲方应及时组织相关人员进行验收。
第三条乙方责任
1、遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场的规定,并服从甲方现场施工质量管理。
2、按照图纸要求保质保量作业,若验收不合格,由乙方负责返工,并承担费用。
3、乙方有责任和义务确保施工过程中不浪费材料。
4、严格按照国家安全规定进行施工,工人进入施工现场必须配戴安全帽。
5、乙方必需按照合同约定工期和深度完成本工程,工期每延误一天罚款深度达不到
6甲方所提供的所有材料设备及工具一切施工用具,乙方有义务进行保管,如有丢失或者故意损坏者,照价赔偿。
7甲方提供的钻杆钻头等用具数量有限,除甲方提供之外的由乙方自己给予提供。
第四条事故处理
1、发生劳动重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即报告甲方,同时按国家法律、行政法规对事故进行处理。
2、甲乙双方对事故责任有争议时,应按有关规定处理,友好协商解决,不得罢工或打架斗殴,
第五条劳务报酬、计算方式及支付
1、桩径mm,护壁厚度mm的桩,单价为元/ m3,包含土方石方,如有异
2、工程完工后在桩未验收之前,甲方付乙方所有工程费用的70%,待有关部门验收合格
第六条工期及不可抗力
1、开始工作时间:,结束工作时间:日历天。如遇特
2、双方中的任何一方,由于战争、动乱、洪水、台风、地震、瘟疫等不可抗力事故而无法
第七条合同文件入解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同。
2、本合同附件。
第八条争议
工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可自行和解或向有管辖权的人民法院起诉。
第九条合同终止
双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。
第十条合同份数
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
第十一条合同生效
合同订立时间:。
本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。
第十二条补充条款
工程发包人:劳务分包人:身份证号:身份证号:
民工劳务合同 篇14甲方:________________
乙方:________________
甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则,依法签订本合同。
第一条本合同期限类型为__________________(固定期限/无固定期限/以完成一定工作任务为期限),自_____年____月____日起至_____年____月____日止。其中,试用期自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
第二条甲方安排乙方从事的工作内容为______,工作地点为______。
第三条甲方安排乙方执行___工作制(标准工时/综合计算工时/不定时)休息休假按国家和我省有关规定执行。
第四条甲方应于每月___日以货币形式及时足额支付乙方工资,工资(计时/计件)为______。
其中,试用期期间的工资为______,不得低于甲方所在地最低工资标准。甲方安排乙方加班加点,应依法支付乙方加班加点工资。
第五条甲方应当根据国家和地方有关规定为乙方办理社会保险,缴纳社会保险费,乙方依法应缴的部分由甲方负责代扣代缴。
第六条甲方应当为乙方提供必要的劳动安全卫生条件和劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的,应遵守《职业病防治条例》之规定。
第七条双方约定的其它事项:_______________。
第八条本合同自甲乙双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:___________乙方:___________
代表人:_________代表人:_________
电话:___________电话:___________
签定日期:_______年_____月_____日_______年_____月_____日