地暖工程施工合同
现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编收集整理的地暖工程施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
地暖工程施工合同1甲方:
乙方:
根据【中华人民共和国经济合同法】和【建筑安装工程承包合同条例】及有关规定,结合本工程的具体情况,在使用材料和安装工艺充分知晓的情况下,经甲乙双方协商一致签订本合同,供双方共同遵守。
第一条,工程概括
1、工程名称:_______________________
2、工程地点:______________________
3、实际铺设面积:约___________平方米。
4、工程范围和内容:
(1)工程范围:室内部分的地暖安装(含室内分水器)。
(2)工程内容:分水器的安装(明装),保温层的铺设,加热管的铺设,打压等工程。
第二条、工程期限:
具备施工条件后,开工时间由项目部另行通知,并于日内完工。
第三条、工程造价:
本工程的地暖铺设安装部分按元/平方米计算(包括安装、打压、检测等费用),按实际铺设面积结算。工程总造价约为元。
第四条、施工材料要求:
1、管材:加热管甲方指定为龙口南山牌pe—rt管。(dn20×2.0mm)
2、分水器:采用国标优质铜质分水器。
3、保温层:采用25mm厚的水泥发泡。
4、水泥:32.5r普通硅盐酸水泥
5、辅助材料采用市面上通用材料。卡钉、胶带。ppr支线管、优质铜球阀、ppr内外丝直接管件、套管等。
第五条、设计与施工:
乙方根据采暖施工图纸、会审记录及甲乙双方同意的图纸变更意见,精心施工,包工包料,调试、维修,保证达到设计要求。
第六条、施工方法:
按照监理批准的施工组织方案执行。
1、水泥发泡保温层。
2、铺设加热管。加热管采用∪型卡钉直接固定于保温层上。
3、中间进行打压试验,并使系统保持压力。
4、铺设细石混凝土填充层。
5、二次验收。
第七条、验收及成品保护:
1、本工程实行带压施工,进行两次压力试验和三次验收。
2、第一次压力试验和验收为中间验收,时间在加热管铺设完毕后,填充层浇筑前进行。中间验收需分批进行,当日完工的部分需当日组织验收。
3、第二次压力试验和验收在填充层养护期满后二日进行。
4、验收由甲方组织监理及土建方共同进行,验收合格后联合签署验收合格证明。
5、第三次验收为竣工验收。
6、二次验收合格后,系统的保护工作由甲方协调土建方进行,如出现损坏或遗失,乙方不再承担责任。
7、中间验收和竣工验收工作各单位应安排专人负责,凡由于验收人员原因耽误验收,从而造成的工期延误或其他损失,需承担相应的经济责任。
第八条、工程款的支付与结算:
本工程按照实际发生的工程量结算。乙方材料进场甲方预付工程总造价的30%工程款;工程验收合格后付至工程总造价的95%工程款;其余5%工程款作为工程质量保证金,待第二个采暖期结束复验合格后付清。
第九条、双方责任与义务:
1、甲乙双方指派工地代表专门负责该工程的质量监督管理和配合协调。
2、本工程地暖系统保修两个采暖期。
3、工程质保承诺:本工程由乙方提供事故责任保险,承保期限为20xx年,每次事故赔偿限额为25万元,累计赔偿限额为100万元。
4、甲乙双方需共同遵守招(投)标文件的相关约定。
(一)甲方责任与义务:
1、甲方应为乙方提供施工场地和水电等必要的施工条件。
2、由于本工程需与其他施工单位窜插进行,甲方在其他施工的安排上应妥善协调乙方的施工,以确保施工能顺利进行。凡由于特殊原因和施工条件限制造成的工期延误,乙方施工的工期时间经甲方签证后可顺延。
3、甲方必须按照本合同规定的验收条款、时间进行验收。如验收后不符合要求,乙方则无条件进行返工。
(二)乙方责任与义务:
1、乙方应严格按照有关规程、本合同条款及设计方案规定的有关事项进行施工。在未正式验收交付甲方前,所有施工现场及材料成品均由乙方负责保管。
2、乙方应严格服从甲方工地代表、工程监理方、总包方对工程施工的监督与指导。
3、乙方应严格执行本合同规定的保修事项。由于乙方安装原因或维修延误给用户造成的损失,乙方应予以赔偿。
4、乙方应保证本工程按约定工期完成。如由于乙方原因造成的工期延误导致其他工程延误所产生的经济损失由乙方承担。
5、乙方按户型施工完成后,交付一式两份户型采暖施工图纸,并对甲方住户有解说和现场安装指导的义务和责任。
6、乙方必须对施工人员进行安全质量培训,要确保安全施工,如出现一切安全质量事故,由乙方自行负责。
第十条附加条款:
附加条款具有同等法律效力。
第十一条、其他说明事项:
未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式三份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
地暖工程施工合同2甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规规定,本着平等互利原则,甲、乙双方协商就地暖工程事宜达成如下协议条款:
一、甲方同意将其建设的工地地暖工程施工承包给乙方。工程位于金川,工程建筑面积约平方米,按建筑面积 元/平米计算,工程总造价约元,最后按完成实际建筑面积的工作量据实结算。
二、工程承包方式及内容
1、承包方式:包工包料
2、承包内容:
1提供PE-RT管材的检验报告,产品合格证。 ○
2乙方的资质证书,上岗证、营业执照。 ○
3)选用地热材料,具本规格。 ○
A、 分水器,国产全铜
B、 过滤器,国产全铜
C、 锡铂纸、国产
D、 卡钉,国产塑料U型卡钉
E、 胶带、绑丝、钢钉、国产
< ……此处隐藏5326个字……与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。第十三条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条本合同如有其他未尽事宜,可由双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十六条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
地暖工程施工合同7发包人:(以下称甲方) 承包人:
经甲乙双方友好协商,甲方将 开发项目 #楼的地暖工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规,特制订以下协议,双方共同遵照执行。
一、工程名称: 地暖工程
二、工程地点:
三、工程范围及内容:室内低温地板采暖系统(包括保温层、加热盘
管、分集水器及所需辅材)
四、工程工期及造价
工程单价: 元/m2(按图纸实铺面积结算)
工程工期:自 年 月 日开始至 年 月 日止,工期 日历天数。因甲方及不可抗力造成工期延误工期相应顺延。因乙方原因造成工期延误,每延误一天罚款500元并承担甲方由此造成的一切损失。
五、付款方式
材料全部进场,经甲方验收合格后付总造价的30%,工程安装完毕打压试验经甲方和监理验收合格垫层浇筑完毕后付至总造价的90%,工程竣工验收合格交付使用后付至总造价的97%,第二个采暖期后无质量问题7日内余额全部结清。
六、工程质量标准
乙方所施工的地暖工程正常使用条件:供水温度55-60?C的情况下供水工作压力0.4Mpa。无人为损伤或不可抗力的情况下,室内温度不得低于18?C,地暖管材使用寿命50年。
保修期按建筑工程质量管理条例执行。保修期内出现质量问题,乙方必须在24小时内到场给予维修,所有费用由乙方承担。乙方应跟踪服务,提供地板采暖免费调试。若由于甲方(或业主)人为因素造成的“地暖” 各部位损坏,乙方应负责修理,材料费用由责任方承担。
乙方应提供管材供应厂家的相关证明及产品质量承诺书和保险公司承保书复印件,加盖乙方公章。
乙方提供的管材及保温材料必须有国家检测报告和进场复检报告等相关材料。
七、双方责任和义务
甲方责任
①施工现场具备乙方的施工条件,同时向乙方提供与工程有关的图纸和材料的存放场地,便于乙方备料;
②甲方提前七天通知乙方进场,并在施工中协调各方面的关系,确保工程正常进行;
③负责对乙方提供的地暖材料确认;
④按合同条款支付工程款;
⑤负责地暖工程完工后的验收组织工作。
乙方责任
①接到甲方通知后,7日内组织人员、材料等进入现场;
②保证工程质量,按时交工;
③负责地暖全部物料采购、运输及施工现场的保管;
④安装地暖做到文明施工,遵守甲方施工现场各项安全、施工制度,服从甲方现场指挥,接受监理抽查;
⑤负责自身所有人员的安全,施工中自有人员的一切伤亡事故由乙方负责。
⑥乙方必须保证施工内容和所用材料符合国家有关技术规范要求,否则出现一切质量问题由乙方全部承担;
⑦在地暖工程安装完后,按照规范要求进行打压。经甲方、监理验收合格后甲方再进行混凝土垫层浇捣;
⑧在垫层浇捣完成后,再进行打压试验,经甲方和监理验收合格后,由乙方负责向主楼承包商交换看管,并负责施工资料等验收手续。
八、其他未尽事宜双方协商解决,协商不成可向邢台市仲裁委员会提请仲裁。
九、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
发包人: 承包人:
年 月 日 年 月 日
地暖工程施工合同8甲方: 乙方:
经双方友好协商,就乙方承接甲方 地辐热采暖回填一事达成如下协议:
一、施工内容:
1、乙方包工不包料。
2、材料由甲方负责。
二、甲方权利和义务:
1、负责乙方的质量监督检查,工程进度的监督工作。
2、组织工程验收,向乙方支付工程款。
3、水电费由甲方负责。
三、乙方权力与义务:
1、乙方向甲方提供完整施工方案,必须服从总包方现场施工管理,按照国家规范施工。
2、做好施工的人员、机器、食宿准备,熟悉施工方案,掌握整个工程的技术要领,按甲方要求的时间进入工地。
3、按合同的要求,按时优质的完成施工任务,并向甲方移交,乙方承担因乙方原因造成的误工责任。
4、文明施工,遵守现场管理规定,不滋事。杜绝不文明及不良
事故的发生,对不慎损坏的工地器物赔偿,负责工地地面测量及施工过程中该工程的成品及半成品的保护,与其他施工单位紧密配合,积极协调。
四、安全责任:
乙方要安全施工,对工地安全负责,对工人进行安全教育,采取有效防护措施,保证施工安全,在施工过程中发生的一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。
五、工程质量及验收:
混泥土填充层达到工地要求客厅、卧室、拉毛。卫生间、厨房压光处理,如有质量问题,乙方应无条件返工,整修至达到合格标准,并通过竣工验收。
六、工程价格:
以实际具体施工面积为准,每平方米 元。
七、付款方式:
1、按分之
2、工程完工至倒数第二层,付工程款的百分之;修补及最后一层完工,以实际具体施工面积为准。方可结清工程余款。
八、违约责任:
1、如甲乙双方任何一方违反本合同内容,按我国现行《合同法》相关内容追究违约责任。
2、如乙方未按合同约定时间施工,构成违约、每逾期一天,向甲方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。
3、如甲方未按合同约定时间付款,构成违约、每逾期一天,向乙方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。
九、发生纠纷的处理:
在合同履行过程中,如发生分歧,双方以协商调解的方式予以解决,如协商不成,争议方可向项目所在地法院起诉。
十、其他约定:
未尽事宜双方协商解决,本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方签字: 乙方签字:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日