施工合同

时间:2022-10-03 23:01:09 施工合同
关于施工合同模板合集八篇

关于施工合同模板合集八篇

随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的地位越来越不容忽视,合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编为大家整理的施工合同8篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

施工合同 篇1

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方就本建设工程事项协商一致,签订如下协议条款,以资共同遵守。

一、 工程概况:

1、 工程地点:

2、 要求。

二、 承包方式及范围:

甲方将本工程的旋挖桩以包工不包料的形式包给乙方。分包范围包括旋挖桩成孔,钢筋笼制件,提供灌注混泥土工人二人以上。混凝土材料、施工员及施工质量由甲方负责。乙方提供三一S280R旋挖钻机一 )。

三、 施工工期

开工日期: 20xx年 元 月 29 日,完工日期 20xx年3 月

四、 工程造价、计算、付款方式及验收方式

1、工程量计算方式:

本工程旋挖桩的桩径按设计桩径,桩长从设计标高以下混泥土面至桩底的实际高度为计价长度,单位为米。

2、旋挖桩成孔灌注单价:

本工程桩包工不包料,按米计算:(1)、钻土层为538 元/米计算;

(2)、如若超出设计孔深度或打孔至微风化整板岩层时按元/米计算。此单价含税(如遇夹层甲方解决参考地堪报告结合实际情况现场签证)。因雨天或机器故障原因造成乙方不能施工,停机、停工费用由乙方承担,工期顺延。

3、付款方式:

(一).场运费;

(三).乙方完成到最后一根桩孔时,乙方提交本工程已签字结算书,甲乙双方审核完的结算书在10个工作日内一次性支付已完成全部工程款。

4、工程桩孔验收

甲方按乙方每天完成桩孔的量签字验收,工程全部完成在10天内给工程总量结算单,超10天不开结算单按乙方每天签字的工程量为准,视为结算总单。

五、 双方责任

A、 甲方责任:

(一)负责处理施工报建,临时场地、占用道路等报批手续及费用。进机前三天完成“三通一平”(路通、水通、电通)并满足乙方施工机械运输进出使用的施工便道,提供满足施工需要的水电。甲方挖机负责场地的平整工作,确保乙方机械正常施工。同时向乙方提供图纸一套,准确的地质勘查报告一份,且必须保证提供的地质勘查报告与乙方钻孔过程所遇岩层情况相符,如有很大差异或根本不同,则乙方设备有权退出施工,甲方需支付退场费,并一次结清已经完成总工程款给乙方。提供施工现场周围地下管线和邻近建筑资料,并保证所提供的资料数据真实、准确,并且承担其所需要的保护和迁移费用。

(二)本合同签订确定两名以上综合管理人同对施工现场监督管理工作,负责做好施工现场组织指挥,协调技术指导。

(三)负责向乙方提供施工图纸,地质勘查报告及有关技术资料,负责放线定桩位及复核,及时解决乙方在施工当中遇到的问题。

(四)对乙方在施工时发现设计错误提出意见,甲方应该在收到书面通知的当天内会同设计方进行处理并签证。

(五)项目经理部现场技术管理人员,监督检查工程质量、进度、安全、文明施工等,负责放桩位、施工记录、进度的签证和设计图纸的变更、工程期间的质量验收等其它事宜。

(六)负责施工放样、施工人员、施工质量,同时乙方在施工过程当中甲方人员应全程跟踪施工,如施工人员离开现场造成的质量问题由甲方承担。

(七)如工程中途停建、缓建、设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿由此造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的经济损失。每月计超出5天时,工期顺延,并给予适当补偿。

(八)组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

(九)协助做好与当地政府及群众的联系事宜。

(十)提供的施工材料必须符合设计、规范的要求,桩基础检测费用甲方负责。

B、 乙方责任:

(一) 收图后,在开工前三天内完成图纸会审,将所需材料和所需设备以书面形式提供给甲方,认真组织好施工,确保施工有条不絮地进行。

(二)认真学习已审批的施工方案的内容及技术要求,按施工安全规范、机械操作规程进行施工质量、安全管理,做好安全防范措施,指定安全负责人。发现施工期间发生施工质量、安全事故应立即报告甲方及有关部门,及时协商处理。

(三) 委派现场管理代表,负责施工期间的桩孔施工质量、安全文明施工等,负责工程期间与甲方进行工程进度、质量验收的联系及有关事宜。

(四) 协助甲方做好工程桩施工成孔的原始记录,并交给甲方签证。

(五) 配合甲方接受建设单位、设计院、质监站对工程质量的监督检查。

(六) 在施工过程中,如遇古墓文物、地下管线、地下构筑物的,须及时通知甲方采取保护或迁移措施,待妥善解决后才能施工。

(七) 因乙方原因导致未能如期完工,每耽误工期一天,乙方支付违约金1000元/天。

六、 其它

(一) 甲方负责协调各方面工作,并提供良好的施工环境。乙方应服从甲方统一指挥,有责任共同做好文明施工。

(二)若因人力不可抗拒的自然灾害,经济责任及本合同未详尽之处,双方应本着实事求是的原则协商妥善解决,双方确认修改、签证或补充协议时本合同的组成部份。

七、本合同一式肆份,双方各执两份,双方签字盖章后生效。自工程完工验收合格,甲、乙双方履行完协议规定的义务后,结算付清全部工程款后失效,本合同协议终止。

甲方单位:法人代表:合同代表:电 话:联系人:

乙方单位:法人代表: 合同代表: 电 话: 联系人:

年月日:

施工合同 篇2

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

甲方在拦汊养鱼,需筑坝,现就筑拦河坝工程承包达成如下协议:

一、双方已实地查看,整体拦河坝长米,高米,坝顶部宽米,前期为倒土筑坝,后期为坝两边浆砌混泥土。混泥土约方,土方方。

二、双方约定混泥土每方按元计,土方每方按元计,总价按万元包干。

三、施工期限年月至月。

四、工程质量特别是隐蔽工程必须有甲方现场监督。

五、甲方先行垫付挖机油费,土石方工程完工后,支付费用万元,余款待工程完工验收合格后支付。

六、违约责任:甲方未按期付款,工期后延,并赔偿乙方直按损失;乙方未按期完工(不可抗力除外),乙方 ……此处隐藏6094个字……p>

审查人:

发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条 本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;

1.2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[20xx]211号);

1.3 政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。

第二条 工程概况

2.1工程名称:

2.2 工程建设地点:

2.3工程类别:(房建/市政规模 米 ;

2.4 施工图设计文件审查工作范围: 查;

第三条 审查的主要内容

按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准;

3.1 是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求;

3.2 抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;

3.3地基基础和主体结构的安全性;

3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;

3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;

3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

第四条 发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责:

表一

第五条、 施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责:

表二

第六条 收费标准及付费方式:

6.1 本工程审查费按建筑面积单价:2.5元/m2计算,总额为共计 元(即 圆)整人民币;

6.2 双方合同生效后预付审查费 40 %计

6.3 审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费。

第七条 发包单位、审查机构责任:

7.1 发包单位责任:

(1) 发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。

(2)审查机构提交合格书后,发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;

(3)发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款。

7.2 审查机构责任:

( 1 )审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准,认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后,仍有违反工程强制性标准,给建设单位造成损失的,审查机构应承担相应的赔偿责任;

( 2 )审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查,对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效,给建设单位造成经济损失,审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;

(3)审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。

第八条 违约责任

8.1 发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额 0.5违约金;

8.2 审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间,若超期延误按每个工作日承担审查费的 0.5 的违约金。

第九条 其它约定事项

9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;

9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决,协商不成,可按下列第( )种方式解决:

(一) 提交 仲裁委员会仲裁;

(二) 依法向人民法院起诉。

第十条 本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。

本合同一式份,发包人份,审查人份。

发包单位名称:(盖章) 审查机构名称:(盖章)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

施工合同 篇8

发包人(全称): (简称甲方) 承包人(全称): (简称乙方)

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 。

2.工程承包范围:

二、合同工期

计划开工日期:****年**月**日。计划竣工日期:****年**月**日。 工期总日历天数:***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准:工程质量符合**标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆 ( 888888 元);

2.合同价格形式:固定价+变更签证

五、结算及付款方式:

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。********

2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

六、违约责任及处理方式

1、发包方的责任:周边施工环境及现场协调工作由甲方负责,由此造成的窝工等问题工期顺延。

2、承包方的责任:工程质量不符合合同规定的,承包方负责无偿修理或返工。

3、发生争议时,双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。

七、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

八、合同生效

本合同自 签字、盖章之日起 生效。

九、附则

1、本合同一式 * 份,其中发包方*份,承包方 * 份。

2、本合同自双方签字后生效,全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 发包人: (公章) 承包人: (公章)

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

年 月 日 年 月 日

《关于施工合同模板合集八篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档