施工合同

时间:2022-10-05 00:00:35 施工合同
施工合同模板集锦6篇

施工合同模板集锦6篇

在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编整理的施工合同6篇,希望能够帮助到大家。

施工合同 篇1

1.在施工时合同管理不足之处的体现

挂高现象,即没有资质的承包人通过挂高的方法获得发包方的信任最终中标的现象。虽然我们国家对这种挂高现象做出了相关法律规定,并且还制定出了很严厉惩罚措施,但目前这种现象仍然相当的严重。由于利欲熏心,很多的承包人还是会冒着风险承包工程项目,同时有很多的有资质企业为了自身利益从而放宽对他们的约束,只是一味的收管理费,不考虑承包人到底有没有能力,使得合同的管理难度加大。

2.做好水利工程施工中合同管理的建议

2.1加强合同管理的力度,增强意识

对施工单位来说,应该大力培养管理人员,尽可能的选有经验的、有健全的法律知识的、工作能力强的、有专业资质的、上进心强的、有责任感的工作人员。要对工人进行必要的技术交底,让工人们对合同的内容做到充分了解,通过这种形式提高企业对合同的管理力度,增强管理意识,从而使合同更有力度的实施。

2.2规范市场上的行为,依法做好合同管理

随着社会各方面的发展,各项法律制度也都做出了相应的完善,各市场行业间也随之做出了相对应的管理条文制度。所以,企事业单位也要随着法律的步伐对本单位的工作人员进行法律普及,增强他们的法律意识。在此基础上,工作人员更加熟悉合同管理制度,在工作时严格按照合同管理实施,从而依照相关法律做好合同中规定的工作。

2.3建立专业的管理组织,推广合同示范文本

工程目标能够得到顺利实现的重要条件是项目组织的管理。合同管理这项工作需要专业人员来完成,缺乏管理组织和专业人员是无法完成这项工作的,因此要配有相关专业人士和更加专业的管理团队。此外,关于水利工程建筑的合同分为总价合同、单价合同与成本补偿合同,当施工方和建筑方想要签合同的时候一定要结合好自身的特点,选取最适合自己工程的合同样本,在一定程度上减少合同不合理的地方出现。因此推广合同范本有着非常重要的意义。

2.4实行合同审查制,严审企业资质

水利工程建筑施工合同能不能顺利进行,很大的程度上取决于合同的审查制度。合同审查主要是审查施工合同的内容是否符合法律法规,在工程等级以及技术方面的要求是否符合规定,施工企业在信誉、资质等各方面所提供的材料是不是详细明确。通过施工合同审查工作确保招标公司对合同的履行能力。

2.5正确选取监理单位

所谓的监理单位服务的对象主要是建设单位,代表的主要是发包方对承包方的监督,工作人员在实施合同的时候要做到独立、公正、平等、科学,对施工过程中出现的各种问题要及时做出整改,同时对于工程的实施过程要有先见性,确保工程能够顺利完成。

2.6对施工合同管理做好总结工作

由于每个工程都有着自身特点,情况有所不同,所以施工合同管理工作的比较主要体现在经验是否丰富上。我们只有不断地总结,记录合同的整个过程,及时制定出解决措施的办法,对于相类似的合同记录把它们做成文本,以便于日后翻阅和学习。这样,对提高企业和员工的施工管理水平有很大的帮助。

3.结束语

综上所述,在签订水利工程建筑施工合同方面,应该仔细认真阅读所使用的合同范本,了解有关的.水利工程合同和法律法规,仔细研究好合同的各项条款。要结合工程项目自身特点和实际情况,想象一下在实施过程中可能会出现的所有问题,提早提出解决措施。合同管理条文要做到用词准确,明确好发包人和承包人的责任义务和权力,一定要记住,千万不要因为准备不足或者是疏忽,让双方在合同中留下漏洞,在实施合同时产生分歧,带来困难,让施工方受到损失。水利工程建筑的重要管理内容是施工中的合同管理,管理的效果是企业能够实现两重效益的保障,所以必须要严格按照相关合同规定来实施管理,不断规范市场行为,为工程顺利进行做好保障,努力做好合同管理。

施工合同 篇2

甲方:身份证号:

乙方(受聘人员): 身份证号:

甲乙双方依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规,经平等自愿协商,签定本合同,确定劳动关系,共同信守本合同条款。

一、工作内容:图纸所设计的工程内容。

二、甲方责任:

1、甲方为乙方提供一套完整的施工图纸及相应的办公设备。

2、甲方对乙方的工作应予以协助和配合并有权对乙方的工作质量和进度进行监督检查。

三 、乙方责任:

1、乙方应服从甲方的统一管理并接受甲方的考核,乙方在施工中应严格按照国家规范,施工图纸和有关部门的施工规范进行施工和工作验收,对工作质量进行科学管理,规范操作并及时和项目其它组成人员紧密联系,认真对本项目部出现的有关质量方面的意见和问题及时提出纠正,防止返工式质量问题的发生。

2、乙方必须服从甲方管理,按施工进度及时完成并接受上级主管部门

对施工现场的检查及提出的要求。

四、工资结算及付款方式:

乙方工资:试用期为一个月,月薪5000元,试用期满6000元/月。

五、争议解决方式:

①双方协商解决。

②法院诉讼解决。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方签字:

年月日 乙方签字: 年月日

施工合同 篇3

甲方:

乙方:

甲方工程由乙方城建,为明确双方的责任和义务,确保工程顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程具体情况,经双方协商签订本合同如下:

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程内容:

二、工程合同造价

本工程共计 ㎡,单价 元/㎡,合计 元。

三、施工期限

本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。

四、工程价款的支付与结算

在乙方施工任务完成后,甲方一次性付清工程款。

五、甲乙双方责任

(一)甲方

1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物,帮助乙方协调所需用土、沙方。

2、待工程结束后,负责组织有关人员进行验收。

3、定期不定期对工程施工进行质量检测。

(二)乙方

1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。

2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准,如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。

3、施工期间无条件服从甲方及监理 ……此处隐藏2220个字……作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。

⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。

⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

第五部分 质量与验收及其他

1、施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表的要求进行返工。

2、安装完毕,并调试合格。

3、本合同自签订之日起生效,本合同未尽事宜,双方协商解决。

4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

甲方(发包方)

乙方(承包方)

甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和其他有关规定的原则,结合本工程具体情况,订定合同如下:

一、工程概况:

1.1.工程名称:榆林经济开发区创业大厦。

1.2.工程地点:榆林经济开发区。

1.3.工程内容:创业大厦暖通工程施工图纸上全部内容。

1.4.承包方式:劳务清包、辅材工具包干。

1.5.施工周期:依照项目部进度计划。

1.6.质量等级:合格。

1.7.质量保证:乙方保证在合同下所施工安装的通风及空调工程符合本合同所规定的技术要求及质量规定。

二、同文件使用解释顺序:

2.1.除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:

2.1.1.本合同条款。

2.1.2.补充协议条款。

2.1.3.明确双方权利义务的书面文件。

2.1.4.标准、规范和其他有关资料、技术要求。

2.1.5.图纸和说明及相关技术资料。

三、同文件使用的文字标准和使用法律:

3.1.合同文字:本合同文件使用中文简体。

3.2.适用法规:《建设工程施工合同(GF—1999—0201)》。

3.3.适用验收标准:《通风与空调过程施工质量验收规范》(GB50243—20xx)及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—20xx)的由关规定。

四、甲方责任:

4.1.按照设计图纸和现场施工要求免费提供乙方水、电、住宿、库房的设施。

4.2.甲方负责办理乙方进入施工区的一切相关手续。

4.3.甲方负责在施工中的协调工作。

4.4.参与处理工程质量事故,监督事故技术处理方案的实施,并进行质量验收。

五、乙方责任:

5.1.乙方进驻工地的施工人员,须符合管理条例并遵守现场的规章条例安全施工。

5.2.乙方须以甲方的名义从事工作,并不得从事损害甲方利益机声誉的活动。

5.3.乙方严格按图纸、技术标准及工艺要求规范施工,服从甲方质量监督,由于不符合施工质量标准所造成的停工应立即更改且不得影响施工进度。

5.4.乙方自备所需的安装工具(机械费已包干)。

5.5.乙方的工程进度须符合就的要求。

六、工程质量监理:

乙方应无条件地接受甲方及管理单位对施工质量及进度的查验、监督。

七、质量与验收:

7.1隐蔽工程验收:

7.1.1.凡隐蔽工程首先由乙方自检合格后通知甲方验收,验收合格后,甲方在验收记录上签字;验收不合格,乙方在限定的时间内整改后重新验收。

7.2.检查与返工:

7.2.1.乙方应按照本合同所列标准、规范设计和要求以及施工中的自检,随时接受甲方的查验。

7.3.安装:

7.3.1.乙方施工范围:安装空调设备、水管、冷凝水管、通风管的设备开机、调试,并保管每台空调的附件(如:合格证、说明书其它文件),统一整理后,待完工时交于甲方。

八、结算方式:

8.1.按陕西01安装定额人工费以36元/定额工计取,机械费由乙方收取其中的50%,辅材由乙方收取其中的70%。

8.2.高层增加费、脚手搭拆费人工费由乙方计取,工作量由甲、乙双方现场核对以实际施工量为依据进行结算。

8.3.系统调试费一次包干为2万元整不作任何其它调整。

九、工程款支付:

9.1.月进度款按月进度量60%支付,每年终结算按已完工作量的80—90%支付。

9.2.工程完工付工程施工总量90%。

9.3.决算后一月内付到总价97%。

9.4.留3%保修金,按国家相关规定到期退还,保修期间如果式甲方材料等造成的维修工资由甲方支付、如果是乙方施工不当等造成维修工资、材料必须由乙方自认。

9.5.甲方在支付款过程中如由特殊困难时乙方应保证工程的连续性,但甲方也应征得乙方的认可,在双方协调的期限内给予补上。

9.6.在施工过程,如果由于种种原因出现中途停建、缓建(除不可抗拒的自然灾害),甲方必须提前通知乙方做好各项误工措施,如停工超过七天的,甲方应承担工人适当的生活费,但不能超过1个月。

十、争议:

10.1争议:

10.1.1.甲乙双方因合同发生争议,应优先以双方友好协商处理,若协商不成则可向当地人民法院提请诉讼。

10.1.2.发生争后,除出现下例情况的,双方都应继续履行合同并保护好已完成的工作:

(1)合同确已无法履行。

(2)双方协议停止施工。

(3)调解要求停止施工,且为双方接受。

(4)法院要求停止施工。

十一、其他:

11.1.合同的生效与终止:

本合同子甲乙双方签订之日起生效,在安装产品经甲方验收合同并通过相关部门验收合格后交付甲方且甲方支付完验收款后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

十二、备注:

12.1.不可抗力:

当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同责任时,履行合同的时间将推迟,推迟履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同;合同的价格不因不可抗力而改变。

不可抗力发生后,受影响方(甲方或乙方)就立即将不可抗力发生的情况通知另一方(甲方或乙方),并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明,甲乙双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。

不可抗力是指战争,台风,地震,水灾,禁运,罢工等以及双方同意的不可抗力。

12.2.本合同未尽事宜双方随时协商解决,并以书面形式为依据。

甲方: 乙方:

代表: 代表:

《施工合同模板集锦6篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档