关于施工合同
现今很多公民的维权意识在不断增强,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编整理的关于施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
关于施工合同1甲方:______
乙方:______(以下简称乙方)
根据甲方工程施工需要,同意乙方以__为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装,经甲、乙双方协商,在平等互利的前提下自愿签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称:______
2、工程地点:______
3、承包范围:按广东____公司设计的__________________售楼精装修,水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)
4、乙方劳务范围:______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)
二、承包方式及质量要求
2.1乙方包工、包料,包工具,包质量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收,包保修。
2.2包质量要求:所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定,以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收,质量标准为合格。
三、乙方负责:
3.1乙方不得以任何借口再次转、分包,一旦发现乙方私自转包,甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方,继续进行施工,乙方承诺无条件退场,已施工部分按已完成量的70%结算无异议。
3.2包括但不限于:安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具,本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电。
3.3包施工用电:甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范。
3.4合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。
四、承包价格:______
4.1本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责。
4.2乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求,延误甲方的施工节点,甲方有权随时与乙方办理结算,乙方无条件服从和退场。
4.3乙方合同签订人必须跟班作业,常驻施工现场,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罚款,若有离开工地,委托为现场代表,代表其行使工地管理权利,负责工地进度,安全质量事务。
4.4乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后,一份留底,一份交项目经理,一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。
4.5乙方施工的所有场地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,费用由乙方负责,并扣除乙方清理费0.5元/㎡。
4.6如有设计修改,乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。
4.7按实际完成上述各项工程量结算,如建设单位发文取消该项目,该项工程量同样扣除。
五、结算方式、进度款支付:
5.1乙方按甲方要求进驻专业技术人员,把所用材料拉到现场,乙方管理人员及工人自带伙食一个月。
5.2按项目部每次在建设单位领取进度款时,由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报,经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。
5.3工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收,在一个月内再支付工程进度款20%给乙方,小业主验收(收楼)后,付至工程进度款97%,余款3%作质量保修金,在一年的保修期内不发生质量问题,保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修,如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。
5.4每次发放工资时,由签订合同人把进度款分配给工人,保证按进度款100%发放工人工资,不得在进度款中收取工人任何费用,每个工人在工资表签名并打手印,送到甲方财务处存档,由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。
5.5乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务,作为支付工资款的依据。
5.6乙方领取生活费,应先由现场施工员签字认可后,送工地主管审批,再到财务处借生活费。
六、工程工期
6.1安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。
6.2甲方根据本工程建设单位的工期要求,提供乙方总进度计划和重大工程节点日期,乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整,以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求,并须完成每周计划及月计划,若由于乙方原因造成工期或节点延误,甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。
6.3节点进度工期完成的确认:______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过,验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清,按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。
6.4乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产,参加甲方组织的生产例会,并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对进度的检查、监督。
6.5本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。
七、图纸
施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工,不能使用电子版作为施工图,如使用未经认可的电子版施工,所造成的一切后果由班组负责。
八、管理人员要求
水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。
九、材料管理
9.1甲方按材料定额规定的数量提供给乙方,乙方必须加强管理,励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支,超支部分材料费用由乙方全部承担,并处超支部分价款的五倍罚款。
9.2乙方在施工中必须实行限额领料制度,根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送 ……此处隐藏24114个字……建材产品质量监督检验中心”检验合格,符合《建筑节能保温隔热工程施工质量验收规范》GB50411-20和设计的有关标准。
七、甲方工作:
1、向乙方提供施工图纸,进行技术交底,及时审定施工方案,并提供相关资料要求。
2、水、电、施工场地甲方负责,不提供工人住宿及其他一切。
3、为现场管理代表,监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜,若发现有偷工减料、违反操作程序和原材料达不到合同约定要求等质量问题,有权要求其返工直至合格为止。造成工期延误,由乙方承担违约责任。
4、现场符合乙方进场条件后,提前5天通知乙方进场。
5、组织完工验收和协调乙方与其它施工单位关系。
6、负责按合同约定支付乙方款项。
八、乙方工作:
1、按照甲方要求及国家颁布的相关,施工技术规范、规程;安全规程;精心组织管理施工。确保工程质量,达到国家验收规范和质量标准。确保工期。
2、本工程在正式施工前,乙方必须先提交甲方施工方案。
3、乙方施工期间,必须按照文明和安全生产施工有关管理规定,要有可靠的 安全防护措施;必须服从甲方的管理,向甲方提供进场人员名单。进场的所有人员必须佩戴上岗证牌。如有打架斗殴等事件的发生,甲方有权罚款5000元次。在施工中发生一切事故及费用均由乙方负责,甲方不承担任何责任和经济损失。
4、若乙方在施工中操作不当,造成甲供材料的浪费,由乙方承担赔偿一切材料费用;若乙方质量原因造成的财产和人身伤害,由乙方承担全部经济和刑事责任,并负责赔偿一切损失。
5、接受建设方委托的.监理公司的监督、检查和评定工作。
6、现场管理代表,监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。
7、向甲方提供企业执照、产品检验报告、合格证、产品进场复检验报告等全套工程资料。
8、该合同成果未交付甲方验收合格前,由乙方负责保管,若发生损坏,乙方自费按期修复。
9、由乙方原因造成其它方建筑成果损坏,由乙方负责赔偿并承担相关责任。
10、乙方必须足额及时发放给施工人员工资,如乙方管理不善或不能及时向施工人员发放工资,导致工人去政府等有关部门,甲方将视为乙方违约,并按每人每次5000元作为违约金从乙方工程款中扣除,不足部分通过法律付诸解决。
九、工程验收及质量保修:
1、工程验收:乙方所承包范围内的工程全部完成后同单位工程竣工验收一并进行。
2、工程验收以本合同约定的工程质量标准和承包内容作为依据,工程验收达不到合同约定的标准和内容,由乙方承担相应的条款责任。
3、工程验收包括产品及工程进程中的一切资料。
4、保修范围:乙方所承包范围内的全部工程。若乙方质量原因造成的财产损 失和人身伤害,由乙方承担全部责任,并负责赔偿一切损失。
5、保修期:据国家有关规定,双方约定地暖工程质量保修期为两个采暖季。保修期自该整体工程全面验收合格次日起两个采暖季。保修期内出现质量问题乙方应在接到通知后24小时内到场进行处理。若乙方不能到场,甲方另行处理,其费用在乙方保修金内支付。
6、质量保修金额和支付办法:按结算总价的5%作质量保修金,保修期满两年采暖季,经甲方检验无质量问题后____日内退还质量保修金(不计利息)。
7、乙方保修及赔偿义务不受保修金额限制,保修金不足甲方有权向乙方追索。
十、违约责任:
1、乙方不能单项工程按期完工,按每日向甲方支付1000元的违约金。逾期达1____日,甲方有权解除合同,乙方应无条件退场,并向甲方赔偿因此而造成的相应损失。
2、乙方进场材料及施工过程中达不到约定标准,甲方有权终止合同。由此而造成的工期和返工损失由乙方承担全部责任。
3、 甲X双方一方无故终止合同,应赔偿对方因此而造成的损失。
十一、解决合同争议方式:
1、 本合同发生争议,双方协商解决。
2、 协商不成,双方均可向当地人民法院提起诉讼。
十二、合同的生效与终止: 本合同一式四份,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方法定代表人签章后生效,结清决算价款后自然失效。
十三、本合同未尽事宜,双方另签补充协议,与本合同具同等法律效力。
甲方单位(盖章):
乙方单位(盖章)
关于施工合同15甲方:
乙方:
为确保___公路主枢纽道外客运站项目按期开工,甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程,为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议:
一、工作内容:
客运站主楼及地下停车场部分(不含商服部分)自然地面型钢桩支护范围内的基坑降水,降水深度-8.0米。
二、工期要求:________年____月1____日开始施工降水,________年____月____日降水结束;
三、质量标准:
根据甲方要求,乙方所报施工方案内容,在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求,达到现行国家、省、市技术标准;
四、工程造价的确定
根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元(人民币);工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元;上述工程造价在工期要求时间内一次包死。
五、工程决算及付款方式:
付款方式:施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%;基坑降水要求工期结束后,乙方基坑降水达到要求标准,甲方将尾款一次性支付乙方。
六、双方责任
1、乙方中标后,乙方负责办理基坑降水手续。
2、施工降水,超出降水工期要求以外的`降水费用由甲方负责。
3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求,在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责;
4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响,且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响,否则由乙方承担所造成的相应损失;
5、乙方应确保在总包单位基础施工期间,作好维护及监测工作,与总包单位作好配合;
6、乙方应作好现场文明施工工作;
七、其他:
本协议具有法律效力,双方严格遵守。如果发生合同纠纷,双方可向____市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份,甲乙双方各执两份,建设单位两份。
甲方:
法人代表:
授权委托人:____日期:________年____月____日
乙方:黑龙江XX公司
法人代表:
授权委托人:____日期:________年____月____日
建设单位主管部门意见:建设单位(章)
经办人:________年____月____日