装饰装修合同15篇
随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的装饰装修合同，欢迎阅读与收藏。
装饰装修合同1发包方：(简称甲方)：
承包方：(简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》(xxXX),就本工程装修有关事项，经甲、乙双方友好协商达成如下协议：
第一条 工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积:
4、工程项目内容：
5、承包方式：
6、结算方式:
第二条 工 期
1、总施工工期：
2、开工日期： 年 月 日
3、竣工日期：开工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部门验收日期，工程竣工时，乙方发出书面竣工报告书)
第三条 工程价款及付款方式
本工程合同价款为人民币：大写：
付款时间付款比例付款金额（RMB:元）竣工验收合格后五日内 第四条 工程质量要求
乙方施工严格按照国家规范进行，施工满足设计要求，质量达到《建筑装饰工程质量标准验收标准》规定的合格标准。
第五条 双方权利义务
1、甲方权利义务：
(1)协调物业部门腾空房屋，提供施工所需的水、电等，并说明注意事项。配合办理施工报批相关手续。
(2)本合同签定起三日内，甲方完成施工图纸，并提供两套图纸(用于甲方及物业)，工程竣工七日内乙方提供一套竣工图纸。
(3)负责召集施工单位参加每周例会，对工程质量、进度进行监督检查，施工过程中，如需拆改原建筑物结构或设备管线，负责协助施工单位到物业部门办理相应审批手续。
(4)交纳应负担的相关费用，并按时支付装修施工款项。
(5)办理收楼手续，组织工程竣工验收工作及做好结算工作。
(6)在施工过程中，如遇增减装修项目，必须由甲方代表同意并出具甲方签字的备份文件，乙方才可以进行增减项目的施工。如乙方在未征得甲方书面同意的情况下，擅自增减装修项目，则甲方不支付相应费用。备忘文件一式两份，甲乙双方各留一份。
2、乙方权利义务
(1)提供其营业执照及施工资质复印件给甲方备查。
(2)按照施工总进度计划及施工组织方案，精心施工，保证工期，保证工程质量，合理安排施工，按时完工。
(3)所用材料、设备、均须符合设计要求，必须是合格环保产品，经甲方监理核定后方可施工。
(4)遵守有关部门规定，文明施工，保证在施工过程中不在施工场地周围乱放建材及废物，保证施工现场的清洁符合有关部门规定，并保证在工程竣工后负责清理。
(5)服从甲方及有关部门的管理。
(6)施工过程中未经甲方同意或物业部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
(7)参加工程竣工验收工作及做好结算。
(8)工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
(9)协调其他分包商的工程施工管理工作。
第六条 工期提前或延误
工期延误 以下原因造成竣工工期延误，经甲方代表确认后，工期才可相应顺延：
1) 甲方要求的设计及工程量变更：
2) 非乙方原因，一周内累计停水、停电八小时以上的：
3) 不可抗力，是指战争和自然灾害：
4) 甲方不按合同规定支付工程款而影响施工进度：
5) 甲方分包的工程，拖延了施工进度：
6) 因大厦自身管理造成乙方施工工期延误：
除上述原因外，因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(验收不合格视为逾期竣工)的，由乙方承担责任，工期每延误一天，乙方应付违约金人民币200元，但总额不超过工程款总价的3%。
工期提前 若甲方要求提前工期，乙方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出，则每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额人民币200元，但总额不超过工程款总价的3%。
第七条 合同价款的调整
在施工过程中，因甲方要求增(改)项目造成的'成本增减，经双方协商一致同意可以做相应调整。工程量按实际发生为准，工程变更以双方签字的协议为准。
第八条 保修及范围
1、自本工程完工验收合格之日起，一年内为保修期限。期满后负责终身维修。
2、保修范围：在保修期内，属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成的，乙方负责24小时内免费维修，若甲方使用不当造成的，乙方只收取材料及人工成本费用。低值易耗品不在保修范围之内，如灯泡、日光灯等。
第九条 争 议
甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：
第一种争议解决方式：向 仲裁委员会申请仲裁;
第二种争议解决方式：向 甲、乙双方注册地的任何
一方人民法院起诉。
双方约定按第 种争议解决方式解决。
第十条 违 约
甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十一条 合同份数及有效期
本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存一份;本合同自订立之日起生效.
第十二条 附 件
1：施工图纸
2：装修预算书
3：甲、乙双方签字盖章的备忘录等相关文件
发包方 (章)
电 话：
开户银行：
帐 号：
承包方 (章)
电 话：
开户银行：
帐 号：
签订日期
装饰装修合同2发包方（甲方）：__________
承包方（乙方）：__________
鉴于装饰装修工程的'实际情况需要，按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。
一、工程概况
工程名称：汇金广场改造
工程地点：浒关 ……此处隐藏28694个字……付相当于总价款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。
12.2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
12.3双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。
12.4竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的_________%的保修基金。竣工验收合格后_________年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。
第十三条违约责任
13.1合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。
13.2工程未验收合格或未结清尾款而未移交,甲方使用或擅自动用工程成品的,工程视为合格,由此而造成损失的由甲方负责,并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利。
13.3甲方未按期支付工程款的,乙方有权停工,每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金。
13.4由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。
13.5由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十四条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决：
14.1向_________仲裁委员会申请仲裁;
14.2向人民法院起诉。
第十五条其他具体规定
15.1工程地在_________市区以外的装饰工程,乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费;
15.2因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点,甲方应支付垃圾清运费用(人民币)_________元,(此费用不在工程款内);
15.3施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工负责人_________负责保管。工程竣工移交后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装好交付甲方使用;
15.4施工期间,乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分。
第十六条附则
16.1本合同签订后工程不得转包。
16.2甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持一份。
16.3凡在_________市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关部门签字(盖章)后生效,三方各持一份。
16.4合同履行完后自动终止。
16.5本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。
16.6合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
第十七条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
甲方(签字)：_________ 乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
签订地点：_________ 签订地点：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭装饰装修市场合同认证意见(商场合同认证章)：_________
委托代理人(签字)：_________
联系电话：_________
签订地点：_________
_________年____月____日
附件一：家庭装饰装修工程施工项目确认表(略)
附件二：家庭装饰装修工程内容和做法一览表(略)
附件三：家庭装饰装修工程报价表(略)
附件四：甲方提供装修装修材料明细表(略)
附件五：乙方提供装饰装修材料明细表(略)
附件六：家庭装饰装修工程设计图纸(略)
附件七：装饰装修工程变更单(略)
附件八：工程验收单(略)
附件九：工程结算单(略)
附件十：工程保修单(略
装饰装修合同15反诉人：_____________
被反诉人：___________
地址：_______________
反诉请求：
1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用_______元；
2、因工程延误工期，请求依法判决被反诉人支付反诉人违约金元_______元（80元/天_____145天）；
3、反诉费用由被反诉人承担。
事实与理由：
20xx年12月，反诉人与被反诉人签订了家庭装修施工合同。工程施工地点位于江宁区宏运国际村B16。合同约定工程期限66天，竣工日期20xx年2月5日；工程实行工程监理；工程竣工后，被反诉人应通知反诉人验收，经验收合格后，双方进行工程结算；由于被反诉人延误工期的'，每延误一天应支付违约金80元。20xx年4月经监理方阶段验收并提出多处整改意见。但被反诉人未依该意见进行整改。无奈，后反诉人另找他人部分整改，并支付费用2497元。
另，被反诉人直至20xx年6月30日木工工程部分才全部结束，已延误工期145天。
综上所述，为了依法维护反诉人的合法权益，今特向贵院提起反诉，请求依法判决。
此致
南京市江宁区人民法院
反诉人：_________________
_____年_____月_____日
