室内装饰装修施工合同
在人们的法律意识不断增强的社会,合同的用途越来越广泛,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编精心整理的室内装饰装修施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
室内装饰装修施工合同1发包方(甲方):______________身份证号码:____________联系地址:________电话:__________________
承包方(乙方):_________负责人:_______电话:_________身份证号码:________
依照《中华人民共和国合同法》建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及其它法律法规,结合家装工程特点,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1.工程地址:______________________________________________________
2.建筑面积:______________________________________________________
3.户型:________________________________________________________为平层
4.承包方式:经双方商定采用以下第_______种承包方式:
①乙方包工、包辅助施工材料、包全部或部分主材
②乙方包工、包辅助施工材料,甲方提供主材
③其它方式
5.施工内容:(附施工图和工程明细)
6.施工日期:________年_____月______日至_______年______月_______日
7.合同价款:(大写)_________________________________________(注:包干价)
8.支付方式:合同签订后,甲方预付30%工程款___________元;水电等管线隐蔽工程验收后支付合同金额的40%工程款____________元;家具、天花、厨卫等中间工程验收后支付25%工程款______________元;工程竣工验收合格后5日内付5%的尾款_______元。
9.甲方向乙方支付订金和工程款时,应认真核对乙方收款签印,取得乙方签字的收据,除此之外的凭证,甲方不认可。
二、施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供:
1.甲方自行设计提供施工图纸,图纸一式二份,甲乙双方各一份;
2.甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲乙双方各一份。
三、甲方工作
1.若由甲方自行设计的,开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明,并进行现场交底。
2.审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提交的工程报价单,并分别签字认可。
3.开工前为乙方入场施工创造条件,包括搬清室内家具、陈设,或归堆、遮盖,以不影响施工为原则。
4.提供施工所需的水、电,办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。
5.负责协调施工队与邻里之间的关系。
6.及时提供符合设计要求、正规厂家生产的合格的自备材料和设备。
7.参加工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。
四、乙方工作
1.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法规和环境保护规定,严格按照双方确认的设计图纸和施工说明进行施工,按期保质完成装修工程。
2.若乙方设计,开工前向甲方提供双方确认的施工图纸和施工说明,并进行现场交底。
3.施工不得拆改承重结构、暖通及燃气设施,若需拆除须由甲方到有关部门办理相关审批手续。
4.确保装修质量,尤其是水、电等隐蔽工程的质量,严防渗漏堵塞。装修期间和保修期如发生施工造成的质量问题,负责返工返修,费用自负。
5.遵守有关部门对施工现场管理的规定,做好现场安全保卫工作,处理好施工扰民问题及与邻里的关系。
6.保护好原居室内的家具和陈设,保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,并负责将垃圾运到指定地点。
7.组织好工程质量自检和甲、乙双方共同进行的隐蔽工程、中间工程和竣工验收。
五、工期
1.乙方应按照合同期限完成整个工程,不得无故拖延工期,处甲方变更设计方案和停电、停水或不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方向甲方支付工程总造价千分之一的违约金。
2.由于甲方原因导致中途停工,工期顺延。且每停工一天,由甲方按照工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。
3.若甲方增加工程内容,按新增加工程量顺延工期。
六、材料供应
1.本工程甲方采购的材料、设备,应符合设计要求、正规厂家生产的合格产品,并按时供应现场。如因质量问题、规格差异或“三无”产品造成损失,由甲方自行承担。
2.凡由乙方供应的材料、设备,其品牌、规格、单价、产地及质量标准必须经甲方检验后才能使用,否则造成的损失由乙方负责。
七、工程变更
1.工程项目及施工方式如需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
2.无故未按期支付工程款的.,工期相应顺延。
3.若甲方中途要求变更设计,影响到乙方已购回的材料、已制定的成品、半成品的工程,且无法调整成的损失由甲方承担。
八、工程质量验收及保修
1.工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据,以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB-20xx)为质量评定的最低标准;以
《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。
2.在水、电等隐蔽工程完工后,甲乙双方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加,乙方可自行验收,甲方予以承认。
3.在隐蔽工程和中间工程验收过程中甲、乙双方确认的质量问题,由乙方负责返工并承担相应费用和工期。
4.工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方接到验收通知后应按时参加验收,办理验收、移交手续。如甲方不能按时参加,乙方可自行验收,甲方予以承认。
5.在竣工验收中确认的质量问题,乙方负责返修.(返工)并承担费用,但不再承担工期。
6.未办理验收交付手续,甲方使用房屋视为质量验收合格,由此引起的后果由甲方负责。
7.办理工程竣工结算时,乙方应向甲方提供以下结算文件资料:
①工程竣工图纸(包括水、电、气 ……此处隐藏43850个字…….1指派________为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线,负责到有关部门办理审批手续。
4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。
第5条承包人工作
5.1指派_______为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。
5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条材料供应
6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的'产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第7条安全生产和防火
7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。
第8条工程质量及验收
8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_______标准。
8.2优良工程等级增加的经济支出
8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条工程变更
9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。
第10条竣工结算
10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。
10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。
第11条工程保修
11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条违约责任
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人_______元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_______________支付滞纳金。
12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人______元违约金。
工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的______%。
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故由承包人负责并承担损失。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8双方约定其它违约责任:____________________
第13条争议的解决方式
13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:
提交大连仲裁委员会仲裁
依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条不可抗力
14.1双方关于不可抗力的约定:___________________
第15条保险
第16条合同生效
16.1合同生效日期:_____________________________
第17条合同份数
17.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
双方约定合同副本份数:_________________________
第18条合同备案、鉴证
18.1合同备案、鉴证:_______________
第19条其它约定
发包方:_____________身份证号:_____________
承包方:_____________身份证号:_____________
______年______月______日